Choose your language

Close

I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più

Piab

Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di vendita

Le condizioni di seguito riportate si intendono accettate dal committente in fase di ordinazione.

1.ORDINI

Con la trasmissione dell’ordine si intendono approvate dal committente tutte le condizioni di vendita in vigore, salvo accordi particolari accettati dai contraenti. Nell’ordine è necessario specificare il codice dell’articolo.

2.PREZZI

I prezzi si intendono per merce resa franco nostro Magazzino Centrale Europeo ESU di Butzbach (Germania) IVA, imballo e trasporto esclusi e, saranno ritenuti validi quelli in vigore in fase di ordinazione.

 3.IMBALLO

Gratuito.

4.SPEDIZIONE

Verrà effettuata a mezzo nostro corriere convenzionato (UPS o TNT); la resa sarà franco Magazzino Centrale Europeo Piab di Butzbach - Germania e la merce viaggerà a totale rischio e pericolo del committente. Pertanto, in caso di ritardi, ammanchi, avaria, furti, ecc. i reclami dovranno essere indirizzati al Vettore, solo e unico responsabile.

5.CONSEGNE

Il termine di consegna, qualora venisse indicato, è puramente indicativo e, pertanto, solleva la nostra società da qualsivoglia rivalsa.

6.RECLAMI

Debbono pervenire per iscritto entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce. Trascorso tale termine i reclami non verranno accettati. I reclami di qualsiasi natura non sospendono l’obbligo di effettuare i pagamenti nella forma convenuta. L’acquirente, nel caso in cui la merce sia da noi ritenuta non idonea, ha diritto esclusivamente alla sostituzione della stessa o all’accredito dell’importo. Ogni altro tipo di indennizzo si intende privo di valore. Per qualsiasi contestazione e controversia, si elegge unico foro competente quello del Tribunale di Torino.

7.RESI

Ogni sostituzione o reso dovrà essere preventivamente autorizzato con numero di rientro. Il numero di autorizzazione dovrà essere riportato chiaramente sulla bolla di consegna. La merce sarà accettata di ritorno, solo se intatta, nel suo imballo originale, inviata in porto franco e salvo verifica all’arrivo in magazzino. Gli accrediti per reso verranno effettuati al prezzo di acquisto. I materiali resi per errata ordinazione saranno soggetti ad un abbattimento del prezzo di acquisto del 20%.

 8.PAGAMENTI

Dovranno essere effettuati esclusivamente alla nostra sede, secondo le forme concordate. Nel caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi legali dalla data di scadenza concordata sino all’avvenuto pagamento e, nel contempo, saranno sospesi gli ordini in corso.

9.VALORE DELL’ORDINE

Non si accettano ordini di valore inferiore a € 150,00.Qualsiasi clausola contenuta nell’ordine del committente, che è in contrasto con quanto sopra riportato, si intende priva di valore.

Piab AB © 2017 Note legali

Seguici

Contattaci